停工工程款索赔
导读:
停工窝工损失的索赔期限
工程如果因发包人原因造成停工的,无论停工多长时间,只要造成承包人损失的,承包人都可以要求赔偿。
如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。
发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程工期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。 《中华人民共和国民法典》第八百零二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。
建筑工程停工索赔规定
1、第二百八十四条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。
2、建筑工程索赔的项目 人工费 指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。
3、非承包人的原因导致工程的暂时停工。物价上涨,法规变化及其他。索赔程序 索赔事件发生后14天内,向监理工程师发出索赔意向通知。
4、它是对整个工程的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。
5、法律分析:建筑工程停工的,承包方可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。
停工索赔的范围有哪些?
停工索赔的范围有哪些(1)人工误工费(2)机械台班费;(3)剩余材料费;(4)措施管理费;(5)临时设施租赁费。引起建筑工程工期纠纷的原因合同对工期的约定不符合实际,不符合规律。
发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
工厂停工停产赔偿方式如下:经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付,六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。(8)利润。一般来讲,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可以列入利润。
停工是指停工后最开工还是停后不建了,如果是后者这笔费用很难计算,也很难索赔成功,人工就算窝工费,机械按实际闲置台班套定额台班费。
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程工期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
建筑工程停工承包人怎么索赔
发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。
在施工过程中,若发生索赔事件,在该事件发生后索赔时效内,承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书,并根据合同约定抄送、报送有关单位。
停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。