工程变更的责任划分(工程变更的责任划分依据)_工程变更的影响及责任划分

龙珊律师 2025.04.25930人收看
导读:

工程变更责任归属的核心原则

工程变更需要明确责任方。责任判定影响赔偿问题的处理。工程变更主要分为设计变更和施工调整两种情况。

设计变更包含工程量增减、施工方案调整、质量标准改变等内容。业主和工程师有权直接下达变更指令。责任划分有三个关键点:

当设计修改由业主需求、政策调整、自然灾害等无法控制的情况引发时,业主需要承担全部责任。如果施工方案有错误或疏忽导致设计修改,责任由施工方承担。现在很多工程允许施工方参与设计工作,但设计方案必须经过业主审批。业主有权否决不符合招标要求的设计方案,这种情况不属于索赔范围。

设计变更的两种类型及其影响

设计变更分为重大变更和普通变更两类。重大变更会影响工程核心指标,普通变更只涉及局部调整。

重大变更包括七种情况:工程规模调整、主要建筑结构改变、关键设备更换、施工方案重大调整、基础处理方案变更、电力系统改造、主要施工材料来源变化。这类变更直接影响工程质量、工期和投资额度。

普通变更涉及次要建筑调整、局部线路优化、小型设备更换等内容。这类变更对整体工程影响较小。重要变更需要获得原审批部门同意,普通变更由工程管理单位自行处理。

工程变更管理的基本框架

工程变更管理需要遵守政府投资项目法规。管理制度包含四个核心要素:分类标准、审批流程、责任划分、监督机制。

变更申请需要包含具体修改内容、费用估算、工期影响分析三部分。技术评审关注方案可行性,造价审核重点检查费用合理性。所有变更必须经过书面审批,严禁擅自施工。

管理团队包含五个角色:监理人员负责初审和技术评估,设计单位提供专业意见,造价团队审核费用,施工方执行变更,业主单位最终审批。每个环节都有明确的时间限制,一般变更审批不超过5个工作日。

四类变更的划分标准与处理流程

根据变更金额和影响程度,工程变更分为四个等级。

一类变更涉及核心设计方案修改或超过200万元费用调整,需要区级领导审批。二类变更金额在20-200万元之间,由主管部门负责人审核。三类变更涉及5-20万元调整,由项目管理主任批准。四类变更金额小于5万元,累计不超过50万元时可直接实施。

审批流程包含六个步骤:提交申请报告、监理初审、设计单位确认、造价复核、分级审批、签发变更指令。每类变更都有对应的审批权限和时限要求,例如一类变更审批周期不超过2个月。

紧急情况下的特殊处理规则

遇到危及安全的紧急情况时,允许先施工后补手续。

出现威胁人身安全或工程安全的突发事件,监理人员可立即采取必要措施。施工单位需在24小时内提交书面报告,7个工作日内补办正式手续。对于可能影响公共安全的重大变更,管理单位可组织专家论证。

责任追究机制确保管理规范。发现虚报费用或审批失误时,将追究相关单位责任。管理制度包含奖惩条款,对优化设计节约成本的行为给予奖励,对违规操作进行处罚。

工程量清单复核是重要预防措施。施工单位进场后需核查设计图纸与清单差异,管理单位组织三方审核。这个环节能提前发现潜在变更需求,减少施工期间的调整次数。

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误,请通过 【投诉】 功能联系删除
分享至:
  • 北京拖欠工程款律师-张嘉娱

    2024/2/1 7:57:43

    立即咨询
    年底是回款的最佳时机,越早委托,越早拿钱。错过,等明年了。别人已拿到工程款,你还在观望吗?
  • 单方工程合同违约(单方工程合同违约责任)_单方合同违约怎么赔偿

    许瑞林律师

    许瑞林
  • 北京拖欠工程款律师-张嘉娱

    2024/1/10 14:44:28

    立即咨询
    发包人故意拖延结算,怎么要工程款?甲方有背景,不敢“得罪”怎么办?不想伤和气,哪些要账方法最有用?1月12日18点,专家老师用40年法律监督司法实践经验,帮您快速要回工程款!已帮助14000+人,成功要回工程款21亿元!
  • 发包方欠付工程款(发包方欠付工程款 举证责任)_发包方在欠付工程款范围内承担连带责任的法律依据

    姚平律师

    北京市元甲律师事务所

    姚平
  • 北京拖欠工程款律师-张嘉娱

    2024/10/24 10:41:34

    立即咨询
    860余万的工程款判下来了👏 并且发包方和承包方承担连带给付责任,保障了回款👍🏻👍🏻👍🏻 本案最大的难点是仅有口头约定就进场施工🚧,庭审中二被告均不认可实际施工人的身份,经过复杂的论证最终法院用了几十页的判决书支持✊✊✊
  • 单位工程分部工程划分(单位工程分部工程划分依据是什么)_什么是单位工程分部工程分项工程

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡
  • 北京拖欠工程款律师-张嘉娱

    2023/7/31 14:11:48

    立即咨询
    讨要工程款最快的办法。 首先,您需要检查您所签订的合同中是否有明确的支付条款。如果合同中规定了具体的支付时间、金额和方式,则您可以根据这些条款来要求对方支付工程款。 如果合同没有明确规定支付时间和金额,您可以尝试与对方协商解决。如果协商不成功,您可以考虑采取以下措施: 提交书面催款通知。在通知中说明合同条款、工程已完成情况、对方未支付的款项数额等,要求对方在一定时间内支付款项。如果对方同意支付,则应要求其写下承诺并签署确认。 向法院提起诉讼。如果对方拒绝支付工程款,您可以向当地法院提起诉讼。在诉讼过程中,您需要提供合同和相关证据,以证明对方有支付工程款的的责任和义务。 采取其他法律手段。除了诉讼外,您还可以考虑采取其他法律手段,如申请财产保全、申请强制执行等。 需要注意的是,在采取任何措施前,您需要充分了解相关法律条文和程序,以避免因不恰当的行动而造成不必要的损失。 总之,讨要工程款的最快方法是根据合同条款、协商、法律手段等多种方式综合运用,以尽快收回工程款。
  • 工程变更责任划分(工程变更责任划分标准)_工程变更的范围和内容包括哪些?

    段建国律师

    北京天用律师事务所

    段建国
  • 北京拖欠工程款律师-张嘉娱

    2023/7/21 13:47:30

    立即咨询
    工程偷工减料如何处罚? 1、建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任; 2、处工程合同价款2%以上4%以下的罚款; 3、并赔偿因此造成的损失; 4、情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。
  • 分部工程施工工法(分部工程施工工法有哪些)_分部工程划分依据是什么

    崔玉君律师

    北京天用律师事务所

    崔玉君
  • 北京拖欠工程款律师-张嘉娱

    2022/11/24 13:45:22

    立即咨询
    工程质量的合格与否,将直接决定发包人缔约目的是否能够实现,影响着承包人能否取得相应的工程价款。
  • 工程不可以转包的依据(工程不可以转包的依据是什么)_工程不能转包分包吗

    李楠楠律师

    北京市元甲律师事务所

    李楠楠
  • 北京拖欠工程款律师-张嘉娱

    2022/11/23 17:32:10

    立即咨询
    工程质量的合格与否,将直接决定发包人缔约目的是否能够实现,影响着承包人能否取得相应的工程价款。
  • 工程变更的责任划分(工程变更的责任划分依据)_工程变更的影响及责任划分

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云