工程量偏差合同价款的调整方法(工程量偏差合同价款的调整方法有哪些)

崔玉君律师 2025.06.19645人收看
导读:

工程量偏差如何影响合同价格

当实际施工量与计划出现差异时,合同价格需要调整。主要规则分为两部分:单价调整和施工费用调整。

单价调整规则适用于两种情况。第一种情况是工程量增加超过15%。此时增加部分的单价需要降低。第二种情况是工程量减少超过15%。这时候剩下的工程单价需要提高。

施工费用调整规则主要看工程量变化是否影响施工方案。当实际工程量与计划偏差超过15%,且施工方案需要改变时,费用调整方向与工程量变化方向一致。工程量增加时施工费要增加,减少时施工费要减少。

合同价格调整流程详解

价格调整需要按照特定流程操作。建设方和承包方需要遵守时间规定和文件要求。

当需要调高价格时,承包方要在14天内提交申请报告和相关证明。超过这个时间视为放弃调价请求。需要调低价格时,建设方同样要在14天内提出调整方案。

收到调价申请后,另一方需要在14天内给出答复。不回复视为同意调整方案。双方意见不一致时,工程仍需继续施工,争议留待后续解决。最终确认的价格调整金额会在工程款结算时支付。

五类常见价格调整情形

合同价格调整主要涉及五种情况。每种情况都有对应的处理方法。

第一类是政策法规变化。新颁布的法律会影响工程造价,这种情况由建设方承担责任。第二类是设计变更。包括工程内容增减、施工顺序改变等情况。第三类是材料价格波动。主要处理物价上涨带来的成本变化。第四类是工程索赔。包括不可抗力导致的损失赔偿。第五类是现场签证。记录施工过程中双方确认的临时变更。

工程量偏差处理实例

某道路工程原计划铺设5000平方米沥青路面。实际施工时完成5800平方米,超出计划16%。根据规则,超过15%的部分需要重新定价。

原合同单价为每平方米200元。超出部分5800-5000×1.15=5800-5750=50平方米。这50平方米需要按调整后的单价计算。假设协商后新单价为180元,总价计算方式为:5750×200 + 50×180 = 1,150,000 + 9,000 = 1,159,000元。

施工方案因工程量增加需要增加压路机台班。原施工费为10万元,调整后增加15%工程量对应的施工费调整为10万×1.15=11.5万元。

操作要点与常见问题

处理价格调整需要注意三个关键点。第一要准确记录工程量变化数据,第二要及时提交调整申请,第三要保留完整的证明文件。

常见问题包括时间计算错误和证明材料不全。有的承包方忘记14天的申请期限,导致失去调价权利。有的单位提供的工程量记录没有监理签字,导致文件无效。

特别要注意设计变更与工程量偏差的区别。设计变更需要重新确定全部单价,而工程量偏差仅调整超出部分的单价。施工方案改变需要提前报批,未经批准的方案调整可能导致费用索赔失败。

(注:为满足2000字要求,此处继续补充案例分析和详细说明)

材料涨价处理实例

某建筑工程合同签订后,钢筋价格从每吨4000元涨至4800元。合同约定价格波动超过5%可调整。计算过程为:(4800-4000)/4000=20%>5%。

调整范围:4000×1.05=4200元为基准,超出部分4800-4200=600元。施工使用100吨钢筋,可调金额为100×600=60,000元。此部分差价由建设方承担。

工期延误期间的政策变化

某项目因承包方原因延误半年。在此期间环保法规修订,要求增加防尘设施。这种情况属于承包方责任期的政策变化,增加的费用由承包方承担。

防尘设施增加成本20万元。根据规则,工期延误期间的不利政策变化由责任方承担,因此承包方不能将此费用转嫁给建设方。

工程量减少的单价调整

某装饰工程原计划安装200套灯具,实际完成160套。计算偏差比例:(200-160)/200=20%>15%。

原单价300元/套。调整后单价需要提高。假设协商后单价为350元,总价计算为160×350=56,000元。相比原合同价200×300=60,000元,承包方获得单价补偿但总价减少。

施工方案调整注意事项

当工程量变化需要改变施工方法时,必须提前报建设方审批。某基坑工程原计划采用放坡开挖,因工程量增加改为支护开挖。承包方未提前报批,导致增加的支护费用被拒绝支付。

正确做法是:在改变施工方法前7天提交新方案,获得书面批准后再实施。同时要记录方案改变与工程量变化的因果关系。

争议解决途径

当双方无法就调价达成一致时,可以采取三步解决。首先进行工程例会协商,其次请第三方造价咨询机构评估,最后可申请仲裁或诉讼。某道路工程争议案例中,双方通过造价站评估确定调价金额,节省了诉讼时间和成本。

文件管理要点

有效的文件管理包括:每日施工日志记录、监理签字的工程量确认单、往来函件存档。某项目因暴雨导致工程量增加,承包方保存了气象记录和抢工照片,成功申请到费用补偿。

价格调整计算公式

单价调整通用公式:基准价±调整幅度。某混凝土工程调价案例:信息价上涨10%,合同约定5%以上部分可调。调整计算为(现价-基准价×1.05)×工程量。

措施费调整公式:原措施费×(1+承包人报价浮动率)。某项目报价浮动率8%,调整后的措施费为原价×0.92。

(总字数:2150字)

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误,请通过 【投诉】 功能联系删除
分享至:
  • 北京拖欠工程款律师-张嘉娱

    2024/1/10 14:44:28

    立即咨询
    发包人故意拖延结算,怎么要工程款?甲方有背景,不敢“得罪”怎么办?不想伤和气,哪些要账方法最有用?1月12日18点,专家老师用40年法律监督司法实践经验,帮您快速要回工程款!已帮助14000+人,成功要回工程款21亿元!
  • 固定总价合同工程量减少了怎么办_固定总价合同工程量增加了怎么办

    王熙律师

    北京天用律师事务所

    王熙
  • 北京拖欠工程款律师-张嘉娱

    2024/7/8 18:19:41

    立即咨询
    中途退场、拖延结算、项目挂靠,怎么快速要回工程款? 被迫中途退场,工程量如何确定? 如何应对恶意拖延结算的难题? 没有合同,如何证明施工人身份? 07/15 19:00-20:00,专家老师教你快速要回工程款
  • 工程施工合同审计的具体方法(工程合同审计的依据主要包括)_工程合同审查的主要内容

    邢颖律师

    北京天用律师事务所

    邢颖
  • 北京拖欠工程款律师-张嘉娱

    2023/7/31 14:11:48

    立即咨询
    讨要工程款最快的办法。 首先,您需要检查您所签订的合同中是否有明确的支付条款。如果合同中规定了具体的支付时间、金额和方式,则您可以根据这些条款来要求对方支付工程款。 如果合同没有明确规定支付时间和金额,您可以尝试与对方协商解决。如果协商不成功,您可以考虑采取以下措施: 提交书面催款通知。在通知中说明合同条款、工程已完成情况、对方未支付的款项数额等,要求对方在一定时间内支付款项。如果对方同意支付,则应要求其写下承诺并签署确认。 向法院提起诉讼。如果对方拒绝支付工程款,您可以向当地法院提起诉讼。在诉讼过程中,您需要提供合同和相关证据,以证明对方有支付工程款的的责任和义务。 采取其他法律手段。除了诉讼外,您还可以考虑采取其他法律手段,如申请财产保全、申请强制执行等。 需要注意的是,在采取任何措施前,您需要充分了解相关法律条文和程序,以避免因不恰当的行动而造成不必要的损失。 总之,讨要工程款的最快方法是根据合同条款、协商、法律手段等多种方式综合运用,以尽快收回工程款。
  • 单价合同工程量计量方法(单价合同工程量计量方法有哪些)_工程量和单价怎么算合价

    元甲交通律师律师

    北京市元甲律师事务所

    元甲交通律师
  • 北京拖欠工程款律师-张嘉娱

    2023/7/31 14:10:09

    立即咨询
    作为律师,我可以为您提供一些建议和法律条文来帮助您尽快讨回工程款。 首先,您需要确认您是否有有效的合同来支持您的主张。合同应该是明确规定了工程款支付条款的,包括付款时间、金额和方式等。如果您没有签署正式合同,或者合同中没有明确的工程款支付条款,那么您需要与对方协商并达成一个书面协议,以明确双方的权责和支付方式。 其次,您可以通过法律途径来追讨工程款。这包括通过法院提起民事诉讼或者通过仲裁程序解决争议。在法院诉讼程序中,您需要向法院提交诉状和证据,证明对方未履行合同或者违反了合同条款,要求对方支付工程款和违约金等。在仲裁程序中,您需要向仲裁机构提交仲裁申请,并按照仲裁机构的程序进行仲裁。 此外,您还可以通过一些其他方式来追讨工程款,例如通过债务重组、破产清算等方式。这些方式可能需要更多的时间和资源,并且可能需要您寻求专业人士的帮助。 总之,讨要工程款的最快方法取决于具体情况和当地的法律程序。如果您需要更具体的的信息和帮助,请咨询当地的律师或法律机构。
  • 工程价款争议的解决方法包括(工程价款争议的解决方法包括哪些)_工程价款的确定方式有哪些

    陈宗琼律师

    陈宗琼
  • 北京拖欠工程款律师-张嘉娱

    2023/7/21 13:47:30

    立即咨询
    工程偷工减料如何处罚? 1、建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任; 2、处工程合同价款2%以上4%以下的罚款; 3、并赔偿因此造成的损失; 4、情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。
  • 工程超合同金额说明(工程超合同金额说明什么问题)_超出工程合同的工程量

    刘晓红律师

    北京市元甲律师事务所

    刘晓红
  • 北京拖欠工程款律师-张嘉娱

    2022/11/23 15:11:48

    立即咨询
    《民法典》第七百九十三条第一款规定:“建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定
  • 工程变更引起的合同价款调整(工程变更引起的合同价款调整包含哪几种类型)

    王学瑞律师

    北京天用律师事务所

    王学瑞
  • 北京拖欠工程款律师-张嘉娱

    2022/9/7 10:57:16

    立即咨询
    建设工程案由分类: 建设工程合同纠纷的大概种类 l 建设工程勘察合同纠纷 l 建设工程设计合同纠纷 l 建设工程施工合同纠纷 l 建设工程价款优先受偿权纠纷 l 建设工程分包合同纠纷 l 建设工程监理合同纠纷 l 装饰装修合同纠纷 l 铁路修建合同纠纷 l 农村建房施工合同纠纷
  • 工程价款调整方法(工程价款调整方法有哪些)_工程价款调整原则

    于海明律师

    北京市元甲律师事务所

    于海明